CLAUSE 16 – DATE OF COMMENCEMENT, TIME FOR COMPLETION, PROGRAM AND EXTENSION OF TIME
16.1
Commencement Date The Employer’s Representative shall give Notice to Proceed with commencement of the Works stating the Commencement Date to the Contractor not less than 14 days prior to the Commencement Date. The Commencement Date shall be within 42 days after the Contractor receives the Letter of Acceptance.
16.2
Time for Completion The Contractor shall complete the whole of the Operations and Maintenance Services and each Section (if any), in accordance with the Date specified by the Contract Agreement., or as extended under the provisions of the Contract,
16.3
Extension of Time for Completion (a) The Time(s) for Completion specified in the Contract shall be extended if the Operator is delayed or impeded in the performance of any of its obligations under the Contract by reason of any of the following:
(i) Any Variation in the Works as provided in Sub-Clause 8 [Variations to the Works and Adjustments]
(ii) Any occurrence of Exeptional Risk as defined in Clause 12 [Exceptional Risks] or
(iii) Any suspension order given by the Employer under Sub-Clause 10.5 [Suspension of Work]
(iv) Any changes in laws and regulations as provided in Sub-Clause 1.18 [Compliance with Laws and Government Regulations].
(v) Any default or breach of the Contract by the Employer for which an extension of time is expressly provided or
(vi) Any delays attributable to the Employer or caused by customs or
(vii) Any other matter specifically mentioned in the Contract
by such period as shall be fair and reasonable in all the circumstances and as shall fairly reflect the delay or impediment sustained by the Contractor.
(b) Except where otherwise specifically provided in the Contract, the Operator shall submit to the Employer’s Representative a notice of a claim for an extension of the Time for Completion, together with particulars of the event or circumstance justifying such extension as soon as reasonably practicable after the commencement of such event or circumstance. As soon as reasonably practicable after receipt of such notice and supporting particulars of the claim, the Employer and the Operator shall agree upon the period of such extension. In the event that the Operator does not accept the Employer’s estimate of a fair and reasonable time extension, the Contractor shall be entitled to refer the matter to Arbitration, pursuant to Sub-Clause 14.4 [Arbitration].
(c) The Operator shall at all times use its reasonable efforts to minimize any delay in the performance of its obligations under the Contract.
(d) Subject to the approval by the Employer, the Operator shall be entitled to receive the compensation caused by the delay due to events not attributable to the Operator.
16.4
Programme The Operator shall submit a detailed time programme to the Employer’s Representative within 28 days after receiving the Notice under Sub-Clause 8.1 [Commencement Date]. The Operator shall also submit a revised programme whenever the previous programme is inconsistent with actual progress or with the Operator’s 's obligations. Each programme shall include:
(a) the order in which the Operatorintends to carry out the Works, including the anticipated timing of each stage of Works, Operator’s Documents, procurement, manufacture, inspection, delivery to Site , construction, erection, testing, commissioning and Trial Running.
(b) the period of Operations and Maintenance Services;
(c) the periods for reviews under Sub-Clause 9.4 [Operator’s Documents] and for any other submissions, including the supply of samples which are required by the Contract..
(d) the sequence and timing of inspections and tests specified in the Contract, and
(e) a supporting report which includes a general description of the methods which the Contractor intends to adopt for the Operations and Maintenance Services.
Unless the Employer's Representative, within 21 days after receiving a programme, gives Notice to the Operator stating the extent to which it does not comply with the Contract, the Operator shall proceed in accordance with the programme, subject to his other obligations under the Contract. The Employer's Personnel shall be entitled to rely upon the programme when planning their activities.
If, at any time, the Employer’s Representative gives Notice to the Operator that a programme tails (to the extent stated) to comply with the Contract or to be consistent with actual progress and the Operator’s stated intentions, the Operator shall submit, within 14 days, a revised programme to the Employer’s Representative in accordance with this Sub-Clause.
16.5
Advance Warning Each Party shall endeavour to advise the other Party in advance of any known or probable future events or circumstances which may adversely affect the work, increase the Contract Price or delay the execution of the Works or the Operations and Maintenance Services. The Employer’s Representative may require the Operator to submit an estimate of the anticipated effect of the future events or circumstances, and/or a proposal under Sub-Clause 18.3 [Variation Process].
16.6
Delay in Completion and Delay Damages If the Operator fails to complete the Operations and Maintenance Services in accordance with the requirements of Sub-Clause 10.2 [Time for Completion], he shall pay delay damages as detailed in Sub-Clause 16.6 [Delay in Completion and Delay Damages].
II the Operator fails or is unable to provide the Services or Works for the complete period specified in the Contract, and such failure is:
(a) due to a cause for which the Operator is responsible; and
(b) results in the Employer losing revenue or income which the Employer would normally have expected to receive during the Operations and Maintenance Services Period; or
(c) results in the Employer suffering any other loss which he would not have suffered but for such failure,
then the Operator shall pay to the Employer compensation in accordance with Sub-Clause 14.3 [Delays and Interruptions during the Operation Service].
16.7
Contract Completion Certificate Performance of the Operator’s’s obligations in respect of the Contract shall not be considered to have been completed until the Contract Completion Certificate has been signed by the Employer’s Representative and issued to the Contractor, stating the date on which the Contractor completed his obligations in respect of the Operations and Maintenance Services (Contract Completion Date).
The Employer’s Representative shall, subject to a Joint Inspection Prior to Contract Completion, issue the Contract Completion Certificate to the Operator, with a copy to the Employer, within 21 days after the last day of the Contract Period.
Only the Contract Completion Certificate shall be deemed to constitute the Employer’s acceptance of the Operator’s's completion of his obligations under the Contract.
16.8
Delays and Interruptions during the Operation Service
Delays and interruptions during the Operations and Maintenance Services shall be agreed and determined as follows:
(a) Delays or Interruptions caused by the Operator
If there are any delays or interruptions during the Operations and Maintenance Services which are caused by the Operator or by a cause for which the Operator is responsible, the Operator shall compensate the Employer for any losses including loss of revenue, loss of profit and overhead losses. The amount of compensation due shall be agreed, and the Employer shall be entitled to recover the amount due by making a corresponding deduction from the next payment due to the Operator However, the total amount of compensation payable by the Operator to the Employer shall not exceed the amount stated in the Appendix to Tender.
(b) Delays or Interrupt ions caused by the Employer
If there are any delays or interruptions during the Operations and Maintenance Services which are caused by the Employer or by a cause for which the Employer is responsible, the Employer shall compensate the Operator for any cost and losses including loss of revenue and loss of profit. The amount of compensation due shall be agreed or determined according to Sub-Clause 3.5 [Determinations], and the Employer shall pay the amount due by making a corresponding adjustment to the next payment due to the Operator. The total amount of compensation payable by the Employer to the Opertaor shall not exceed the amount stated in the Appendix to Tender.
16.9
Handback Requirements The Contractor shall ensure that the Works comply with the handback requirements specified in the Employer’s Requirements prior to the issue of the Contract Completion Certificate.
16.10
Unfulfilled Obligations After the Contract Completion Certificate has been issued, each Party shall remain liable for the fulfilment of any obligation under the Contract which remains unperformed at that time. For the purposes of determining the nature and extent of unperformed obligations, the Contract shall be deemed to remain in force.
ข้อ 16 และวันที่เริ่ม , เวลาแล้วเสร็จ การส่งเสริม และเวลา
คือวันที่เริ่มของนายจ้างตัวแทนจะให้แจ้งให้ดำเนินการกับการเริ่มงานที่ระบุวันเริ่มให้ผู้รับเหมาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันรับปริญญา .วันที่เริ่มจะเป็นภายใน 42 วัน หลังผู้รับเหมาได้รับจดหมายตอบรับ
เวลาเดียวกันให้เสร็จ ผู้รับเหมาจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดของการดำเนินการและการบำรุงรักษาบริการ และแต่ละส่วน ( ถ้ามี ) ตามวันที่ระบุในสัญญา หรือเป็นไปตามบทบัญญัติของ
9 สัญญาส่วนขยายของเวลาแล้วเสร็จ ( ) เวลา ( s ) ให้เสร็จ ระบุไว้ในสัญญาจะถูกขยาย ถ้าผู้ประกอบการมีความล่าช้า หรือขัดขวางการปฏิบัติงานในใด ๆของพันธกรณีตามสัญญา ด้วยเหตุผลใด ๆต่อไปนี้ :
( i ) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในงานตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 [ ซับ รูปแบบการทำงานและการปรับเปลี่ยน ]
( 2 ) การใด ๆของความเสี่ยง exeptional ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 [ พิเศษ ] หรือความเสี่ยง
( 3 ) ระงับการสั่งให้นายจ้างภายใต้มาตราย่อย 10.5 [ ระงับงาน ]
( 4 ) การเปลี่ยนแปลงใด ๆในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามที่บัญญัติไว้ในข้อย่อย 1.18 [ สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐบาล
]( 5 ) ค่าเริ่มต้นใด ๆหรือการละเมิดสัญญาจากนายจ้างซึ่งเป็นส่วนขยายของเวลาไว้ให้หรือ
( 6 ) ความล่าช้าใด ๆ จากนายจ้าง หรือเกิดจากศุลกากรหรือ
( 7 ) เรื่องอื่นใดโดยเฉพาะที่กล่าวถึงในสัญญา
โดยระยะเวลาดังกล่าวเป็นจะต้องยุติธรรมและเหมาะสมในสถานการณ์ทั้งหมด และจะค่อนข้างสะท้อนความล่าช้าหรืออุปสรรคที่ยั่งยืนโดยผู้รับเหมา
( ข ) ยกเว้นที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่ โดยจะส่ง ประกอบกับ ตัวแทนการแจ้งข้อเรียกร้องสำหรับส่วนขยายของเวลาแล้วเสร็จของนายจ้าง พร้อมอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์หรือสถานการณ์เช่นนามสกุลทันทีที่สมเหตุสมผลปฏิบัติหลังจากการเริ่มต้นของเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ต่างๆทันทีที่สมเหตุสมผลปฏิบัติหลังจากได้รับแจ้งดังกล่าวและสนับสนุนรายการของข้อเรียกร้อง นายจ้างและผู้ประกอบการจะตกลงระยะเวลา เช่น นามสกุล ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ยอมรับของนายจ้างประเมินที่ยุติธรรม และขยายระยะเวลาที่เหมาะสม ผู้รับเหมาจะได้รับสิทธิส่งเรื่องให้อนุญาโตตุลาการตามข้อย่อย 144 [ ) ] .
( C ) ผู้ประกอบการจะตลอดเวลาใช้ความพยายามที่เหมาะสมเพื่อลดความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา
( D ) ภายใต้การอนุมัติโดยนายจ้าง ผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิในการรับค่าตอบแทนที่เกิดจากความล่าช้าเนื่องจากเหตุการณ์ไม่เฉพาะ
เห็นผู้ประกอบการหลักสูตรผู้ประกอบการจะต้องยื่นรายละเอียดโครงการเวลาเป็นตัวแทนของนายจ้างภายใน 28 วันหลังจากที่ได้รับการแจ้งให้ทราบตามข้อ 8.1 เริ่มย่อย [ วันที่ ] ผู้ประกอบการจะยื่นแก้ไขโปรแกรมเมื่อใดก็ตามที่โปรแกรมเดิม สอดคล้องกับความก้าวหน้าที่แท้จริง หรือ ด้วยภาระหน้าที่ของผู้ประกอบการ ' s แต่ละโปรแกรมจะรวมถึง :
( ก ) ลำดับที่ operatorintends การดําเนินงาน รวมทั้งคาดการณ์ระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนของงานเอกสารการจัดซื้อ , การผลิต , การตรวจสอบพนักงาน , ส่งเว็บไซต์ , การสร้าง , การสร้าง , การทดสอบ , การว่าจ้างและการทดลองวิ่ง
( b ) ระยะเวลาของการดำเนินงานการบำรุงรักษา ;
( c ) ระยะเวลาการวิจารณ์ในข้อย่อยที่ 94 [ ) ] และเอกสารอื่น ๆส่ง รวมทั้งการจัดหาตัวอย่าง ซึ่งจะต้องตามสัญญา . . . . . . .
( D ) ลำดับและระยะเวลาของการตรวจสอบและการทดสอบที่ระบุไว้ในสัญญาและ
( E ) มีรายงานสนับสนุนซึ่งรวมถึงรายละเอียดทั่วไปของวิธีการที่ผู้รับเหมาตั้งใจที่จะใช้สำหรับ การดำเนินงานและการบำรุงรักษาบริการ
ถ้าผู้แทนของนายจ้าง ภายใน 21 วัน หลังได้รับโปรแกรม ให้แจ้งไปยังผู้ประกอบการระบุขอบเขตที่ไม่ทำตามสัญญา ผู้ประกอบการต้องดำเนินการตามโครงการภายใต้ภาระผูกพันอื่น ๆของเขาภายใต้สัญญา ของนายจ้าง พนักงานจะได้รับสิทธิอาศัยโปรแกรมเมื่อวางแผนกิจกรรมของพวกเขา .
ถ้าในเวลาใด ๆ ตัวแทนของนายจ้าง ให้แจ้งไปยังผู้ประกอบการโครงการหาง ( ในขอบเขตที่ระบุไว้ ) เพื่อให้สอดคล้องกับสัญญา หรือเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจริงและผู้ประกอบการก็ระบุความตั้งใจ ผู้ประกอบการจะต้องยื่น ภายใน 14 วัน ปรับปรุงหลักสูตร เป็นตัวแทนของนายจ้างตามนี้ ซับ ข้อ 16.5
.
การเตือนล่วงหน้าแต่ละฝ่ายต้องพยายามที่จะแนะนำให้อีกฝ่ายรู้จักล่วงหน้าใด ๆหรือในอนาคตน่าจะเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน เพิ่มราคาตามสัญญาหรือความล่าช้าในการดำเนินการของงานหรือการดำเนินงานและการบำรุงรักษาบริการตัวแทนของนายจ้างอาจจะต้องดำเนินการส่งประมาณการคาดว่าผลของเหตุการณ์ในอนาคตหรือสถานการณ์ และ / หรือ ข้อเสนอตามข้อ 1 ย่อย กระบวนการเปลี่ยนแปลง [ ]
เปลี่ยนเสร็จล่าช้าล่าช้าและความเสียหายหากผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะเสร็จสมบูรณ์ในการดำเนินการและการบำรุงรักษาบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของ ข้อย่อยที่ 102 [ จบ ] เวลา เขาจะจ่ายค่าจ้างล่าช้า เสียหาย ตามรายละเอียดในข้อย่อย 16.6 [ ความล่าช้าในความสมบูรณ์ และชะลอความเสียหาย ] .
2 ผู้ประกอบการล้มเหลว หรือ ไม่สามารถให้บริการหรือทำงานให้เสร็จสมบูรณ์รอบระยะเวลาที่ระบุในสัญญา เช่น ความล้มเหลว :
( ) เนื่องจากเหตุผล ซึ่งผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบ และ
( ข ) ส่งผลให้นายจ้างเสียรายได้หรือรายได้ที่นายจ้างมักจะคาดว่าจะได้รับในช่วงระยะเวลาการดำเนินงานและการบริการบำรุงรักษา หรือ
( C ) ผลลัพธ์ในนายจ้างความทุกข์ทรมานการสูญเสียอื่น ๆ ที่เขาไม่ต้องลำบากขนาดนั้น วาย
แล้วผู้ประกอบการให้นายจ้างจะจ่ายค่าชดเชย ตาม ย่อยข้อ 143 [ ความล่าช้าและการหยุดชะงักในระหว่างการให้บริการผ่าตัด ]
สัญญาเสร็จรับรองประสิทธิภาพของ 16.7 ) เป็นหน้าที่ในส่วนของสัญญาจะไม่พิจารณาให้เสร็จสมบูรณ์ได้จนกว่าสัญญาใบรับรองที่ลงนามโดยนายจ้างตัวแทน และออกให้ผู้รับเหมาระบุวันที่ผู้รับเหมาเสร็จภาระหน้าที่ของเขา ในส่วนของการดำเนินการและการบำรุงรักษาบริการ ( วันที่เสร็จสิ้นสัญญา ) .
ผู้แทนของนายจ้างจะต้องมีการตรวจสอบร่วมกันก่อนที่จะจบสัญญา , ออกสัญญารับรองความสมบูรณ์แก่ผู้ประกอบการ พร้อมสำเนาให้นายจ้าง ภายใน 21 วันหลังจากวันสุดท้าย ของระยะเวลาของสัญญา
เพียงสัญญารับรองความสมบูรณ์จะถือว่าเป็นการยอมรับของนายจ้างของผู้ประกอบการของเสร็จสิ้นภาระหน้าที่ของตนภายใต้สัญญา
และ 16.8 ล่าช้าหยุดชะงักในระหว่างการปฏิบัติงานบริการ
ความล่าช้าและการหยุดชะงักในระหว่างการดำเนินการและการบำรุงรักษาบริการจะต้องตกลงและตัดสินใจดังนี้
( ก ) ความล่าช้าหรือหยุดชะงักเกิดจากผู้ประกอบการ
หากมีความล่าช้าใด ๆหรือการหยุดชะงักในระหว่างการดำเนินการและการบำรุงรักษาบริการซึ่งมีสาเหตุจากผู้ประกอบการ หรือ โดยสาเหตุที่ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบ , ผู้ประกอบการ นายจ้างจะชดเชยการสูญเสียใด ๆรวมทั้งสูญเสียรายได้ สูญเสียกำไรและขาดทุนค่าใช้จ่าย ปริมาณของการชดเชยจะต้องเห็นด้วยและนายจ้างจะได้รับสิทธิในการกู้คืนจำนวนเงินที่ค้างชำระ โดยให้หักจากเงินที่สอดคล้องต่อไป เนื่องจากผู้ประกอบการอย่างไรก็ตาม จำนวนเงินชดเชยที่จ่ายให้นายจ้าง โดยผู้ประกอบการจะต้องไม่เกินปริมาณที่ระบุไว้ในภาคผนวกเพื่อซื้อ .
( b ) หรือความล่าช้าที่เกิดจากนายจ้าง
ขัดจังหวะไอออนหากมีความล่าช้าใด ๆหรือการหยุดชะงักในระหว่างการดำเนินการและการบำรุงรักษาบริการซึ่งเกิดจากการนายจ้าง หรือ โดยสาเหตุที่นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใด ๆ ) และขาดทุนรวมถึงการสูญเสียของรายได้และการสูญเสียกำไร ปริมาณของการชดเชยจะต้องเห็นด้วย หรือพิจารณาตามข้อย่อย 3.5 [ หา ]และนายจ้างจะจ่ายจำนวนเงินเนื่องจากโดยการปรับที่สอดคล้องกันในการชำระเงินต่อไป เนื่องจากผู้ประกอบการ จำนวนเงินชดเชยที่จ่ายโดยนายจ้างเพื่อ opertaor ไม่เกินที่ระบุไว้ในภาคผนวก
ขายซื้อhandback ความต้องการผู้รับเหมาจะให้ทำงานสอดคล้องกับความต้องการที่ระบุใน handback ความต้องการของนายจ้างก่อน ปัญหาของสัญญารับรองความสมบูรณ์
นท
ไม่ได้ผลภาระผูกพันหลังจากสัญญารับรองความสมบูรณ์ ได้ ถูก ออกแต่ละพรรคจะยังคงรับผิดชอบต่อการตอบสนองของภาระผูกพันใด ๆตามสัญญา ซึ่งยังคง unperformed ในครั้งนั้น สำหรับวัตถุประสงค์ของการกำหนดลักษณะและขอบเขตของพันธกรณี unperformed สัญญา จะถือว่ายังคงอยู่ในบังคับ .
การแปล กรุณารอสักครู่..